在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

租房中介合同違約篇一

出租方：(以下簡稱甲方)

承租方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，甲方將___路__#__單元___房屋出租給乙方使用，為明確雙方權利義務，經協商一致，訂立本合同。

第一條房屋的面積、設施狀況

1、出租房屋面積共___平方米(建筑面積)。

2、該房屋現有設施、設備狀況詳見合同附件。

該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。

第二條乙方應帶給身份證復印件，供本次租賃使用。

第三條租賃期限、用途

1、該房屋租賃期壹年。自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為居家住房使用。

3、租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。

乙方如要求續租，則務必在租賃期滿一個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂租賃合同。

第四條租金及支付方式

1、該房屋每年租金為___元(大寫：_____)。

2、房屋租金支付方式如下：

乙方在簽訂合同時，一次性支付租金____元整，同時繳納押金___元，押金在租賃期滿乙方歸還鑰匙并繳清水、電、氣等費用后一次性無息退還。

第五條房屋修繕與使用

1、在租賃期內，水、電、氣、數字電視等的使用費及日常維修保養均由乙方負責承擔。

2、乙方應合理使用其所承租的房屋及其附屬設施和附件中所列物品。如有損壞的，乙方應照價賠償。

乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。租賃期滿后或因乙方職責導致退租的，所有職責均由乙方承擔。

第六條房屋的轉讓與轉租

未經甲方同意，乙方不得轉租、轉借承租房屋。

第八條本合同自雙方簽字后生效。

第九條本合同及附件一式二份，由甲、乙雙方各執一份。具有同等法律效力。

甲方簽字：乙方簽字：

身份證號：身份證號：

電話：電話：

簽約日期：__年_月_日

租房中介合同違約篇二

現行立法承認違約金具有補償性和懲罰性多重屬性，以補償性為主、懲罰性為輔。這樣，既維護了守約人的利益，也兼顧了違約人的利益，體現了公平原則;違約金的功能在于使守約方因對方違約而造成的損失或失去的利益得以補償和實現;有關違約條款主要是用來調整當事人之間的利益分配，力求做到公平，主要目的絕非在于懲罰違約方。因此，違約金責任作為一種財產責任，其本質意義首先在于對守約方的補償，其次才表現為對違約方的懲罰和制裁。

違約金的形式包括約定具體的違約金數額和違約賠償損失的計算方式兩種。房屋租賃合同中雙方約定確定違約金數額的按約定計算;雙方未約定明確違約金數額的，按照違約賠償損失計算。

(1)違約金由雙方協商確定，沒有數額的限制，一般是根據雙方預測的因一方違約可能帶來的損失大小來確定的。

(2)發生一方違約后、守約方要求違約方承擔違約責任時，如果約定的違約金“低于”實際發生的損失，守約方可以起訴到法院請求增加違約金;如果約定的違約金“過分”高于實際損失，違約方可以起訴到法院請求減少違約金。

(3)“不超過20%”，應是指不超過主合同標的額的20%，但這只能適用于定金約定，約定的定金高于主合同標的額20%的部分，法院不會支持。

租房中介合同違約篇三

原告：______________裝飾設計工程有限公司，住所地：_________________市__________。

法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。

訴訟請求

一、判令被告支付原告工程款______元，違約______元;

二、本案訴訟費由被告承擔。

事實與理由

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：______________裝飾設計工程有限公司

20__年三月二十八日

附：_________________合同副本__________份。

本訴狀副本______份。

其它證明文件_____份。

租房中介合同違約篇四

-->

不足彌補乙方損失的，甲方還應該承擔賠償責任。

5、甲方因房屋權屬瑕疵或非法出租房屋而導致本合同無效時，甲方應賠償乙方損失。

第十二條 乙方違約責任

1、租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應按照合同總租金的 %向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應負責賠償直至達到彌補全部損失為止。

(1)未經甲方書面同意，將房屋轉租、轉借給他人使用的;

(2)未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構或損壞房屋;

(3)改變本合同規定的租賃用途或利用該房屋進行違法活動的;

(4)拖欠房租累計 個月以上的。

2、在租賃期內，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用的，每逾期一天，則應按上述費用總額的 %支付甲方滯納金。

3、在租賃期內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應該按合同總租金 %的額度向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。

4、乙方如逾期支付租金，每逾期一日，則乙方須按日租金的 倍支付滯納金。

5、租賃期滿，乙方應如期交還該房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付原日租金 倍的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。

第十三條 免責條件

1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任。

2、因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。

3、因上述原因而終止合同的，租金按照實際使用時間計算，不足整月的按天數計算，多退少補。

4、不可抗力系指 “ 不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況 ” .

第十四條 本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

第十五條 爭議解決

本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解;協商或調解解決不成的，按下列第種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：

1、提請仲裁委員會仲裁。

2、依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十六條 其他約定事項

1、

2、

第十七條 本合同自雙方簽(章)后生效。

第十八條 本合同及附件一式

……………………

租房中介合同違約篇五

民事起訴狀

案由：_________________保證合同糾紛

訴訟請求：_________________

1、判令由第一被告立即歸還借款本金10萬元及違約金10962元(違約金按每日0.0054%計算至借款還清為止;暫計算至20__年10月20日止。)，第二被告承擔連帶還款義務。

2、本案訴訟費、律師費由兩被告承擔。

事實與理由：_________________

被告張__________與原告李__________系朋友，20__年初王__________因生意缺少資金，通過被告和中間人陳__________介紹向原告提出借款。原告提出與王__________并不熟悉，被告表示愿意為其承擔擔保責任。

礙于朋友情面及被告多次請求，原告與20__年3月30日與王__________簽訂借款合同，合同規定借期從20__年3月30日至20__年4月30日止。并有被告作擔保人，同日支付10萬元。

借款期限屆滿后，借款人王__________并未兌現諾言。原告只得向被告催討并要求協助實現債權，且被告有還款能力，但被告都已各種理由推脫。無奈，原告只得向借款人和原告繼續催討，但仍無濟于事。

被告一與被告二為夫妻關系，該債務為兩被告夫妻關系續存期間發生，故被告二應承擔連帶還款義務。

為維護原告的合法權益，先根據我國法律的有關規定，特向貴院提起訴訟。

此呈

__________市__________區人民法院

具狀人：_________________張__________

___ 年 ___ 月 ___ 日

租房中介合同違約篇六

出租方(以下簡稱甲方)

地址：

法定代表人：

承租方(以下簡稱乙方)

地址：

法定代表人：

甲、乙雙方在平等、自愿、互利的基礎上，根據《xxx民法典》及相關法律法規的規定，經協商一致，特訂立本房屋租賃合同。

{子問題開始}【房屋位置、面積】

第一條 甲方租賃給乙方使用的房屋位于青島市 ，出租房屋面積 平方米。

該房屋現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件，該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同租賃期滿后或合同終止后交還該房屋時的驗收依據。

{子問題開始}【房屋租賃期限及變更】

第二條 該房屋的租賃期限共 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。

第三條 租賃期滿后，甲方有權收回房屋，乙方應按甲方要求交還承租房屋。乙方如要求續租，經甲方同意后，雙方重新簽訂新的租賃合同。如在本合同期滿前三十日，雙方仍未就續租事宜達成一致，甲方有權將房屋租給他人。

第四條 租賃期間，甲方如將房屋轉讓、抵押給第三方，不影響本合同的效力，本合同繼續履行，但甲方應提前通知乙方;甲方保證使第三方充分了解甲乙雙方在本合同中的權利和義務;房屋所有權轉移給第三方后，該第三方即成為本合同的當然甲方，在本合同下享有權利、承擔義務。

第五條 租賃期間，乙方不得變更房屋使用主體，包括但不限于將房屋轉租、分割轉租、轉借或作為投資或與他人的合作經營等。乙方如違反本條約定，甲方有權終止合同，合同終止后，甲方已收取租金、保證金等費用作為違約金不予退還，甲方保留進一步索賠的權利。

{子問題開始}【房屋用途】

第六條 乙方承租房屋僅供 使用，未經甲方書面同意不得擅自改變承租房屋用途，否則，甲方有權終止合同。合同終止后，甲方已收取租金、保證金等費用作為違約金不予退回，甲方保留進一步索賠的權利。

{子問題開始}【房屋權利】

{子問題開始}【租金及支付方式】

第八條 該出租房屋租金為每年 元(大寫 萬 仟 佰 拾 元整)，租金總額為 元(大寫 萬 仟 佰 拾 元整)

第九條 房屋租金支付方式如下：合同生效后 日內，乙方以(現金、支票、匯票、轉帳)方式交付租金。

第十條 甲方如無正當理由不得拒收租金，甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。

第十一條 租賃期間，出租的房屋和土地產權所發生的稅費由甲方依法交納。

第十二條 乙方付款日最后一天為法定節假日的，則可延遲到節假日后的第一天支付。

{子問題開始}【保證金及其他費用】

第十四條 甲、乙雙方約定，在支付租金的同時，乙方向甲方支付房屋租賃保證金，保證金為 元(大寫： )人民幣。甲方收取保證金后應向乙方開具收款憑證。租賃關系終止時，甲方收取的房屋租賃保證金除用以抵充合同約定由乙方承擔的費用外，剩余部分無息歸還乙方。

第十六條 乙方經營期間所發生的一切費用，由乙方自行獨立承擔。

{子問題開始}【房屋修繕及費用承擔】

第十七條 在租賃期間乙方負責甲方房屋及附屬設施及設備的維護、保養并承擔相關的費用;乙方在得到甲方的書面同意后，可以對房屋進行裝修，但不得破壞房屋的結構或相關設施。

第二十一條 租賃期滿后或因乙方責任導致本合同終止的，甲方有權按以下方式處理：(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。或(2)要求乙方恢復原狀，并向乙方收取恢復工程實際發生的費用。

第二十二條 合同終止后，乙方于營業場所內外設置的其擁有合法權利的圖文標示，乙方應立即清除。

{子問題開始}【出租房屋的交付和收回驗收】

第二十四條 甲方應在乙方支付租金和保證金后的 日內，將出租房屋交付乙方。

第二十五條 除甲方同意乙方續租外，乙方應在本合同的租期屆滿后的當日內返還該房屋。

第二十六條 房屋交付和收回驗收時，雙方應共同參與，如對裝修、器物等硬件設施、設備有異議應當場提出。當場難以檢測判斷的，應于十日內向對方主張。雙方應在房屋交接時簽署房屋交接單，注明交接時房屋及附屬設施、設備的狀況，并經雙方簽字確認。

第二十七條 乙方應于房屋租賃期滿后，將承租房屋及附屬設施、設備交還甲方。

第二十八條 乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態，不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經甲方同意留存的物品，甲方有權處置。

第二十九條 乙方返還的出租房屋應當符合正常使用后的合理狀態。返還時，應經甲方驗收認可，并相互結清各自應當承擔的費用。

{子問題開始}【合同的變更、解除與終止】

第三十條 雙方可以協商變更或終止本合同。

第三十一條 甲方不能提供房屋或所提供房屋不符合約定條件，嚴重影響使用，乙方有權解除本合同：

第三十二條 房屋租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權停水停電，解除合同，收回出租房屋：

(1)未經甲方書面同意，轉租、轉借承租房屋或作為投資或與他人的合作經營等。

(2)未經甲方書面同意，拆、改、變動房屋結構。

(3)損壞或不當使用承租房屋和附屬設備、設施，在甲方提出的合理期限內仍未修復的。

(4)未經甲方書面同意，改變本合同約定的房屋租賃用途。

(5)利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動。

(6)逾期未支付按約定應當由乙方支付的各項費用，已經給甲方造成嚴重損害的。

(7)拖欠房租、水電費或其他費用累計達十五日。

第三十三條 租賃期滿合同自然終止。

第三十四條 因不可抗力因素導致合同無法履行的，合同終止。

第三十五條 甲、乙雙方同意，一方解除本合同的應書面通知另一方。

{子問題開始}【免責條款】

第三十六條 因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任。

第三十七條 因政府或其他管理部門對本合同項下房屋進行征用改造、規劃建設、拆除或恢復經營及水、電、氣等重大事故，本合同終止履行，給甲、乙雙方造成損失的，雙方互不承擔責任。

第三十九條 不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”，諸如火災、地震、水災、戰爭、政府行為等不可抗力因素導致合同無法履行，乙方須立即書面通知甲方終止合同，乙方無需再支付任何租金，直至可重新使用出租的房屋。若雙方同意租賃房屋因不可抗力導致無法使用，本合同自然終止，甲乙雙方互不承擔責任，甲方需將保證金、剩余租金退還給乙方。

{子問題開始}【違約責任】

第四十條 甲方因不能提供本合同約定的出租房屋而解除合同的，應向乙方支付本合同租金總額千分之三的違約金。

第四十四條 在租賃期內，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用的，包括但不限于租金、水電費、衛生費、保證金，每逾期一天，應向甲方支付拖欠費用總額的千分之三作為違約金。

第四十五條 在租賃期內，乙方未經甲方同意，中途擅自退租的，乙方應該向甲方支付 個月租金作為違約金。

第四十六條 租賃期限屆滿或終止履行合同之日起當日內，乙方應當向甲方返還房屋及場地，房屋及場地應當完好無損。每遲延一日，乙方應當向甲方支付日租金的3倍作為補償。

{子問題開始}【爭議的解決】

第四十七條 甲、乙雙方就履行本合同發生糾紛的，應通過協商解決;協商解決不成的，依法向人民法院起訴。

{子問題開始}【其他約定】

第四十九條 本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

第五十條 本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。本合同補充條款及附件均為本合同不可分割的一部分，本合同及其補充條款和附件內空格部分填寫的文字與打印文字具有同等效力，不另行蓋章或簽字確認。

第五十一條 甲、乙雙方一致確認，在簽署本合同時，對各自的權利、義務、責任清楚明白，彼此作了解釋說明，愿按本合同規定嚴格履行。如一方違反本合同，另一方有權按本合同規定索賠。

第五十二條 甲、乙雙方確認以下地址和人員為雙方的聯系地址和聯系人，任何一方改變以下事項應當書面通知對方，否則，未履行通知義務的一方應當承擔不利后果。

甲方地址：

郵編：

聯系人：

乙方地址：

郵編：

聯系人：

租房中介合同違約篇七

出租方：____________(以下簡稱甲方)

承租方：____________(以下簡稱乙方)

1、根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就出租方：地址為：__號房屋續租給承租方，為明確雙方權利義務，經協商一致，訂立本協議。

2、租賃期限：3個月，自____年____月____日至____年____月____號止。房屋租金額為________元，家具水費、電費、煤氣租賃期滿按數字，收費標準多退少補。

3、該房屋現有裝修及設備、設備情況詳見協議清單作為出租方按照本協議書約定交付承租方使用和承租方在本協議租賃期滿交還該房屋時的驗收依據。

4、承租方應按時交納租房期間的水費、電費、煤氣費。如因不及時交費出現滯納金由承租方承擔。

5、未經出租方同意，承租方不得轉租、轉借承租房屋。未經承租方同意，出租方不得提前收回房屋或轉租他人。

6、租賃期滿協議自然終止，房屋到期后承租方準時交回房屋。

7、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

出租方：____________

承租方：____________

身份證號：____________

身份證號：____________

____年____月___日

租房中介合同違約篇八

茲有我施工單位施工的 _____________ 工程，在年月日，大批的當地村民進入施工現場阻止我施工單位施工作業;隨后施工單位，監理單位，設計單位和業主單位現場調解仍沒有勸服當地村民，并且在此期間政府部門出面協調和設計單位對基礎的形式變更后，當地的村民還是到施工現場阻工。

經上級部門和業主單位的同意，我施工單位于年月日正式停工待命。為了保證復工后的正常進行，停工期間現場的機械設備和周轉材料一律停滯在工地，現場施工人員不予放假在現場組織學習和安全教育，等候工程復工;在此停工期間給我施工單位造成較大的經濟損失和工期延誤。

停工期間發生的費用及損失如下：_________________

1、施工人員的誤工費;

2、項目部管理人員的管理費;

3、機械設備的閑置費;

4、材料損失的補償費。

我施工單位按照合同約定內容的程序向貴監理單位提交費用及工期的索賠意向。

施工單位：_________________

日期：_________________