2024年二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版
在人民愈發重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現專業化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇一
甲方(需方):
乙方 (供方):
供需雙方在平等互利的基礎上,經友好協商,依據《中華人民共和國合同法》和有關法律法規的規定,就供需雙方購銷煙煤事宜,達成本合同條款如下:
一、交貨時間及數量 交貨時間式量原煤產地 自簽定合同之日起 天供貨完畢
二、交貨地點:甲方貨場
三、煤炭運輸時間:按甲方要求時間運輸。
四、質量要求(以甲方中心化驗室化驗數據為準)
1、收到基低位發熱值:e.a≥5000cag
2、揮發扮: ad 22%一28%
3、全水份:≤8%
4、含硫量: .ad≤0.7%
5、焦渣特性: 2—5
6、灰份: aad≤30%
7、粒度:精度小于3占30%以下,大于3占70%以上
8、灰熔點: ≥1250℃
五、價格及金額 乙方煤炭達到第四條要求, 在5000cag的基礎,定價為 元噸(按票結算)。高于5000cag的價格見本合同第七條第四款。
六、煤炭檢驗
1、煤炭檢驗數據以甲方中心化驗室出具的檢驗報告為準。
2、煤炭到貨后,須先經甲方中心化驗室到乙方存貨點(或車內)取樣化驗。如達到第四條質量要求,甲方通知乙方進煤200-300噸進行試燒。如煤炭適合甲方爐型則繼續履行合同。如不適合甲方爐型則中止該批合同,己方損失自負。
3、乙方批量供煤過程
(1)汽車運輸甲方每500噸化驗一次,連續二次不合格,中止執行合同,責任乙方自負。
(2)火車運輸到站后甲方負責到火車站取樣化驗,確定是否接收,運輸中每500噸化驗一次,連續二次不合格,中止執行合同,責任乙方自負。
4、在取樣化驗過程中,甲方安排中心化驗室、熱源部、物資供應部人員參加,乙方安排人員參加,取樣完畢后,按要求填寫xxx總公司入場煤炭取樣會簽單。
5、在進煤過程中,發現乙方明顯摻假作弊,立即終止合同。甲方中心化驗室單獨取作弊部分化驗,并將化驗結果作為該批次的結帳依據,由此造成的.損失由乙方全部承擔。
七、獎罰措施
1、合同簽定的同時,乙方應向甲方交納 萬元的合同保證金(甲方尚欠煤炭款的除外)。
2、乙方嚴格按甲方進煤計劃和本臺同有關質量要求供貨,因供貨不及時或未達到本合同有關質量要求給甲方生產造成的一切損失,由乙方承擔,所交保證金甲方不再退還(或從尚欠煤炭款中扣除)。
3、全水份大于8%的部分,按比例扣除重量。
4、收到基低位發熱值在4901—5000cag之間,扣減 元噸,在4801—4900cag,扣減 元噸,低于480cag拒收,甲方終止合同,已入庫部分按熱值與噸煤產氣量理論值折算扣款。
5、收到基低位發熱值5000cag-- 5500cag內,每增加100cag,價格上調 元噸,在5500cag--580cag內,發熱量每增加100cag,價格上調 元噸,大于5800cag不再上調價格。
6、含硫量在指標要求范圍內每高于0.1%,價格下調 元噸.
7、揮發份在指標要求范圍內每降低1%,價格下調 元噸。 8灰份在指標要求范圍內上升2%,價格下調 元噸
八、數量計量 以甲方地中衡稱量為準,雙方共同監磅。如需外委稱重,需備甲乙雙方共同監磅,并在過磅單上簽字。
九、付款方式及時間 全部接貨并驗收合格后,乙方按要求出具發票,甲方在十五個工作日內付清貨款。
十、合同附件: 供方、需方的有效資質證照掃描件。
一、解決爭議: 在本合同下發生的爭議,供需雙方應友好協商解決。協商不成可通過訴訟裁決,提起訴訟時由原告所在地法院管轄,其費用由敗訴方承擔。
二、合同生效: 本合同一式四份,雙方各執兩份,合同經雙方蓋章后正式生效。電子簽署合同同樣有效。
三、違約責任: 本合同履行中如遇任何一方違約,違約方應按《中華人民共和國合同法》承擔違約賠償責任。如供方收到需方1000萬元押金,不按合同的時間發運至秦皇島東xx則視為違約,供方除退還1000萬元押金給需方外,還應該賠償給需方500萬元經濟損失。
四、其他:
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章即生效,條款的任何變更、修改或 補充均需得到雙方書面確認。
2、本合同電子表郵箱及傳真簽約同樣有效。
3、合同有效期限:自________年____月____日至________年____月____日止。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人
開戶行及帳號
開戶行及帳號
_______年____月____日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇二
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定,甲乙雙方經友好協商,在平等自愿基礎上,就乙方自愿購買甲方所有的房屋事宜,達成如下協議,以茲共同遵守。
第一條 交易房屋具體情況:
1.房屋地址:
2.房屋面積總面積 ㎡(大寫) ㎡主房面積 ㎡車庫面積 ㎡配房面積 ㎡閣樓面積 ㎡,房屋結構 ,產權 年,房屋用途 ,
購房合同編號 。
第二條 交易房屋價款及給付方式
1.房屋的交易總價為:人民幣¥ 萬(大寫): 元整。乙方一次性支付甲方房款人民幣¥ 萬元(大寫) 元整,本合同簽訂之日后甲方貸款余額人民幣¥ 萬(大寫) 元整由乙方以銀行按揭方式支付月供人民幣¥ 萬(大寫) 元整。房屋如能辦理更名手續乙方應在更名辦理時一次性支付甲方剩余房款,甲方積極配合辦理更名手續,本合同簽訂履行后甲方不再支付與本房有關系的任何費用。
第三條 稅費承擔
1.本合同項下房屋交易、更名、辦一手房房產證等行為產生的一切費用,包括交易稅費、過戶所產生的費用等一切稅費由乙方承擔。
第四條 雙方的權利義務
1.甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因造成該房屋發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任退還乙方所有已支付房款并賠償乙方所有損失及違約金 萬元(大寫) 萬元整乙方有權解除合同并追究甲方法律責任。
2.經雙方協商確定,甲方在交房當日將水、電等費用結清。
3.甲方于房產證可辦理后積極無償配合乙方辦理房產證辦理、過戶、更名等手續,甲方應在物業通知領鑰匙 日內向乙方騰空房屋并交付使用,甲方如未能按時配合乙方辦理所有手續及交房甲方應賠償乙方違約金 萬元(大寫) 萬元整。
第五條 違約責任
1.乙方如未按本合同規定的時間付款,或因乙方原因造成本合同無法履行的,乙方向甲方支付違約金 萬元整(大寫) 萬元整。
2.甲方如未按本合同規定的`期限將該房屋交付,甲方向乙方支付違約金 萬元整(大寫) 元整。
3.甲方如未按本合同規定積極配合將該房屋過戶到乙方名下,甲方自愿支付乙方 萬元整(大寫) 元整作為違約金。
4.如乙方為按時向銀行支付按揭造成甲方貸款逾期等不良記錄乙方應承擔相應責任并支付甲方相應損失計違約金 萬元(大寫) 元整。
5.乙方如未能按規定積極配合甲方辦理房權證交易手續甲方有權提出中止合同并要求索賠損失。
6.本房如因天災等一切不可抗拒因素造成本合同無法正常履行所產生的一切損失雙方互不賠償互不追責。
第六條 爭議的解決方式
合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第七條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第八條 本合同一式三份,甲乙雙方及律師事務所各執一份,具有同等法律效力。本合同自雙方當事人簽字后生效。
備注:
甲 方: 乙 方:
身份證號: 身份證號:
地 址: 地 址:
年 月 日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇三
甲方:
乙方:
甲方自愿將甲方所有位于老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產轉賣給乙方。現雙方協議如下:
一、甲方同意將其所有的老隆鎮福榮街供電大樓宿舍706號房產及屋內所有家俬(沙發一套、飯桌椅一套、床3張、衣柜3只、桌3張、熱水器及廚房設施若干)一同轉賣給乙方。轉買價為人民幣貳拾壹萬玖仟元整(219000。00元)。
二、過戶費由乙方負責,甲方同意全程無償陪同乙方辦理公證手續和過戶手續。
三、付款方式:分兩期付清,第一期:20__年__月__日至20__年__月__日日止付拾萬元(¥100000。00元)。第二期20__年__月__日至20__年__月__日付清尾款人民幣壹拾壹萬玖仟元整(¥119000。00元)。
四、付清房款之日,房產權、房產證及屋內家俬歸乙方所有。
五、乙方交付甲方定金人民幣叁仟元整(¥3000。00元),交付甲方購房定金兩個月內,甲方不得再次轉賣房屋。如甲方再次轉賣須賠償乙方人民幣貳萬元整(¥20__0。00元)。
六、如乙方到期未付清房款,甲方有權重新處理房產,并扣除乙方貳萬元整(¥20__0。00元)。
此合同一式四份,雙方兩位證人各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
日期:20__年__月__日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇四
甲方(出賣方):__________________
身份證號碼:______________________
乙方(買受方):__________________
身份證號碼:______________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方房屋事宜訂立本合同,以資共同信守執行。
1、甲方轉讓給乙方房屋基本情況:
1-1、該房屋系座落在高密市齊魯紡織城育龍公寓小區,_____號樓____單元_______ 戶_________平米
2、房屋轉讓價格(不包括按揭銀行的余款):
2-1、經甲乙雙方協商一致,現甲方以總價款_____________元整的價格將該房屋轉讓給乙方。
2-2、本合同2-1條款由雙方所確定的轉讓價格包括以下費用:
2-2-1、該房屋的價款:
2-2-2、甲方對該房屋進行裝修裝飾施工時,對該房屋所建設和添置的與該房屋不可分離的附屬物的價款:
2-2-3、因該房屋轉讓所產生的交易稅款不包括在內。
3、應繳稅費的承擔:
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,并按規定繳納辦理房地產過戶手續所繳納的稅費,雙方另有約定的',按雙方約定執行。
4、房屋的交付:
4-1、甲方應于收到乙方全額房款之日起兩日內將該房屋交付乙方并使用。
4-2、甲方逾期向乙方交付該房屋時,每逾期一日,應按乙方支付房款總金額的萬分之五向甲方承擔違約金。
5、房屋產權證書的過戶及辦理:
5-1、甲方應于本合同訂立后20日內,與該房屋的按揭抵押銀行聯系幫助乙方辦好變更手續。如因甲方原因造成按揭斷供銀行,造成的一切損失由甲方負責。
5-2、甲方承諾最遲于收到乙方全額方款,依照本合同30日通知乙方共同至高密市房產交易中心辦理該房屋的產權證變更過戶手續。
5-3、甲方逾期履行以下合同義務時,每逾期一日,應按該房屋總價款的萬分之五向乙方支付違約金。
5-3-1、甲方逾期履行5-1條款的銀行變更手續;
5-3-2、甲方逾期通知乙方辦理該房屋的產權變更手續時;
6、房屋使用費的分擔:
6-1、本合同所述的房屋使用費是指一方使用房屋時應交納的物業費、水電費、取暖費、電視費等因房屋使用而發生的相關費用。
6-2、甲乙雙方按如下約定分擔各方的房屋使用費:甲方將該房屋交付乙方之前發生的全部使用費由甲方承擔;乙方接收該房屋以后發生的全部費用由乙方承擔。
7、其他:
7-1、甲乙雙方的通訊地址一方如果遷址或者變更電話,應當書面通知對方。
7-2、未經甲乙雙方簽署書面文件,不得對本合同進行更改;未盡事宜,由雙方當事人另行協商確定。
7-3、雙方因本合同發生的全部爭議,由雙方協商解決,協商不成時有高密市人民法院仲裁解決,勝訴方為解決爭議而發生的訴訟費、仲裁費、律師費、交通費和通訊費等由敗訴方承擔。
7-4、本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國的法律。
7-5、本合同標題僅為方便閱讀,不構成本合同的組成部分亦不作為本合的解釋之用。
7-6、本合同自雙方簽字之日起生效。
7-7、本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇五
甲方(買方):
(蓋章)
地址:
電話:
聯系人:
乙方(賣方):
(蓋章)
地址:
電話:
聯系人:
甲乙雙方根據中華人民共和國合同法,平等互利,協商一致,同意簽訂本合同,共同信守。
1.貨物名稱、型號規格、基本配置、單位、數量、單價、金額及合同價見表1:( 滿足招標文件要求)
號序
貨物名稱
型號規格
基本配置
單位
數量
單價
金額(元)
1
2
3
4
5
6
計:人民幣(大寫)
備注:
2.技術資料
乙方應隨貨物提供下列技術資料:
2.1各系統的運用手冊
乙方應以書面或電子文檔形式提供給甲方。
3.交貨地點 ____________時間____________ 或另見甲方書面通知。
4.售后服務:____________
4.保修期____________
5.驗收
5.1 本合同的驗收期為貨物正式運行后七天內。
5.2貨物驗收合格后,甲乙雙方在結算驗收證明書上簽字并加蓋單位印章。如甲方在貨物送達后無正當理由而拖延驗收或不驗收超過上述本合同5.1款所規定的驗收期的,則視為其已驗收通過。
6.付款(詳見雙方說明的其它事項)
6.1 本合同以人民幣付款。
6.2乙方所供貨物經甲方驗收合格并出具結算驗收證明書后,由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門審批出具的撥款通知書及其附件在七個工作日內付款。
7.質量保證
7.1 乙方應保證所供貨物是全新的、未使用過的,并完全符合行業規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命期內應具有滿意的性能。在貨物最終交付驗收后不少于本合同4.1條表3的質量保證期內,乙方應對由于設計、工藝或材料的'缺陷而產生的故障負責。
7.2 在質量保證期內,如果貨物的數量、質量或規格與合同不符,或證實貨物是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方或使用單位應盡快以書面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7.3 乙方應在接到甲方或使用單位通知后,在本合同4.1條的響應時間內,免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
7.4 如果乙方在接到甲方或使用單位通知后,在本合同4.1條的響應時間內,沒有彌補缺陷,甲方可采取必要的補救措施,但其風險和費用將由乙方負擔,甲方根據合同規定對乙方行使的其他權力不受影響。
8.誤期賠償
8.1如果乙方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務,甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法,賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價或延期服務的服務費用的百分之零點五(0.5%)計收,直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的最高限額不超過合同價的百分之五(5%)。一周按七(7)天計算,不足七(7)天按一周計算。并且,買方可考慮終止合同。
9.合同轉讓和分包
9.1 乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的合同義務。
10.適用法律
10.1 本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋。
11.合同生效
11.1 本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
11.2 本合同一式四份,以中文書就,甲、乙雙方各執一份,另一份報雨城區國庫科支付貨款,另一份報雨城區政府采購中心備案。
12.雙方需要說明的其他事項
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
相關的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同
簽約方:
甲方單位: 乙方單位:
(蓋章) (蓋章)
甲方法定代表人 乙方法定代表人
或授權委托人: 或授權委托人:
(簽章) (簽章)
年 月 日 年 月 日
結算驗收證明書
雨城區政府采購中心:
茲證明雨城政采___[ ]__號采購履行完畢(合同編號:
yczc[ ]_ 號),供應商所提供的貨物(工程、服務)經 ____________
____________驗收合格,請將貨物(工程、服務)款¥:____________元(大寫人民幣 ____________ 佰_拾____________萬____________千____________佰____________拾____________元)支付給:____________。
收款單位:
開戶行:
帳號:
購貨單位:
供應商:(簽字、蓋章) 采購中心簽章:
日期: 年 月 日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇六
出售方(稱甲方):_______________
地址:___________________________
電話:___________________________
購買方(稱乙方):_______________
姓名:___________________________
性別:___________________________
出生日期:________年_____月____日
國籍:___________________________
身份證號碼:_____________________
電話:___________________________
地址: __________________________
第一條本合同依據中華人民共和國法律和《 經濟特區商品房產管理規定》制定。
第二條甲方經 市人民政府文件批準,取得位于 市__________地段占地面積__________平方米的土地使用權,使用期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止共計_____年,土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬_____結構,定名為__________,由甲方出售。
第三條乙方自愿向甲方購買上述樓宇內的第_____座(幢)樓_____單元,建筑面積為__________平方米,占地__________平方米,由甲方于__________年_____月_____日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
一、人力不可抗拒的自然災害;
二、施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經 市有關主管部門的證明文件為依據,方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_____幣_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元_____角整。付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________________
帳戶名稱:_______________帳號:_______________付款辦法:_______________
第五條乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至付款之日止,按 市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期三十天內,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉售盈益屬甲方所有。
第六條甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按合同規定交付日第二天起至交付日止,以當時 市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。
第七條在簽訂本合同時,甲方應將乙方原認購時所交付的'定金__________退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條甲方出售的樓宇須經 市建筑質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款后,由 市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利,并依照國家和廣東省對 經濟特區的有關規定,享受優惠待遇。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。
第十條乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經 市公證處辦理公證后,由 市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。
第十一條本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條本合同自簽訂并經 市公證處公證之日起生效。
如發生糾紛,雙方應本著友好精神協商解決,不能解決時,應提請 市仲裁機構仲裁或 市人民法院裁決。
第十三條本合同共_____頁,為一式三份,甲乙雙方各執一份, 市公證處一份,均具有同等效力。
甲方:____________________
代表人:__________________
乙方:____________________
代表人:__________________
__________年_____月_____日
簽約地點:________________
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇七
使用方:(以下簡稱甲方)
供應方:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》和《太原市建筑工程商品混凝土定額》、《太原市建筑工程造價管理信息》及市定額張下達的相關文件,本著平等互利的原則,經雙方協商,由乙方供應給甲方本工程所需的商品砼。為明確雙方的權利和義務,簽訂本合同,雙方共同遵守。
1、結構類型:
2、層數:
3、商品砼供應總量:約m,按照施工圖以實辦理結算。
_____年_____月_____日至_____年_____月日
1、本工程主體砼計量方法:
按照圖紙用量進行計算,損耗1.5%,扣除所有洞口所占的體積,不扣除鋼筋所占的體積。
3、結算方法:
1)結算批次:
主體工程:按單體工程分別結算附屬工程:按單批砼供應量為結算批次
2)每批砼供應完后,甲乙雙方在一周內辦理結算,由雙方代表簽字確認砼方量及結算金額。
3)付款方式:本工程施工至主體層澆筑完成后,日內付至已完工程量的%,以后每月為一付款批次,每月的25日為結算日期,日內付已完工程量的%,待主體封頂前付至總結算額的%,主體封頂后,遞交28d強度報告后三個月內全部付清。
1、在工程施工前辦理施工許可證和使用商品砼登記表,甲方應嚴格按照《混凝土結構施工質量驗收規范》(gb50204-20xx)有關規定和山西省地方標準《預拌混凝土生產和施工規程》(dbj/220-20xx)進行澆筑施工和養護。
2、砼運到現場后,甲方應按《普通混凝土力學性試驗方法標準》(gb/t50081-20xx)要求將原始砼見證取樣制作試塊,并進行標準養護,按《混凝土強度檢驗評定標準》(gbj107-87)規定進行砼強度評定。甲方未經乙方技術負責人同意,不允許在砼內摻入外加劑、摻和料或水。
3、乙方將商品砼供至現場后,甲方應按《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》(gb/t50082-20xx)對砼的坍落度、和易性檢驗后簽字驗收并及時組織澆筑。
4、甲方需在供應前48小時把砼計劃單交至乙方工地代表,澆筑時間要準確至小時。如需臨時停工或變更計劃單內容時,甲方應在計劃供應時間的1小時前用書面或口頭形式通知乙方。
5、甲方砼計劃下達準確,若因甲方下達計劃不準確而產生退灰現象,則乙方應積極配合處理。
1、嚴格按照山西省《預拌混凝土生產和施工規程》(dbj/t220-20xx)進行商品砼生產,在合同簽訂后向甲方提供《預拌混凝土使用說明書》。
2、乙方接到甲方砼供應計劃單后,應立即做好機械、材料、生產準備。安排調度員、車隊長(或泵車司機)到工地查看現場情況,由甲方工地代表核準供應時間與相互配合事宜。如未按甲方需求時間及時達到,延誤超過4小時乙方承擔3000元違約金,此后每延誤1小時承擔20xx元的`違約金,以此累積計算,直至砼達到現場為止。
3、乙方應按砼技術規定和質監部門規定的質量監控手段組織生產隨機抽樣,制作試塊檢驗報告及有關資料及時供給甲方。否則甲方有權拒絕接受乙方的混凝土,如因此給甲方造成工期的延誤(以監理公司文件為準)則乙方應每延誤一日向甲方支付合同總價款千分之二的違約金。
4、乙方應逐車計量和檢驗,以保證砼數量和質量,同時根據甲方施工要求,晝夜按時連續發貨,保證施工進度和工程連續澆搗需要。乙方砼罐車到場間隔時間不得超過半小時,否則每次承擔5000元的違約金,如不足以彌補甲方損失的按實際損失賠償。同時乙方由于坍落度不符合要求必須無條件退貨或由乙方技術人員摻加減水劑使砼符合坍落度要求。
5、乙方必須及時提交28d砼強度報告。
6、乙方在履行本合同過程中超過五天不能按甲方要求供貨則甲方有權終止本合同,并由乙方向甲方承擔合同總價款10%的違約金。
混凝土工程發生質量事故后,甲方及時通知乙方,在國家標準的基礎上,查清事故原因,確定事故責任,提出處理方案協商解決。如對質量有爭議,雙方委托質量鑒定機構進行鑒定。
甲、乙雙方在合同執行過程中發生爭議,雙方應及時協商解決,協商不成時,雙方均有權采取下列辦法解決:甲方住所地人民法院提起訴訟
1、正常施工情況下,甲方不得擅自更換或者增加其他砼供應方。乙方在不能滿足甲方供應要求的情況下,經甲乙雙方協商一致,方可更換砼供應方。
2、本合同項下的工程非因乙方原因中途停工超過一個月或遇甲方中途退場等原因,導致甲方停止使用乙方砼,甲方應自停工之日起三個月內將乙方的所有砼款結清,重新開工后商品砼單價重商談。
3、其他未盡事宜,發生時雙方協商,簽訂合同補充條款。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇八
甲方(買受方):______________
乙方(出賣方):______________
遵照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規,甲方同意向乙方訂購b棟寫字樓屋面保溫工程所需的泡沫混凝土,為明確雙方的責任,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、供貨內容:______________。
二、地點:____區解放碑上小較場。
三、泡沫混凝土的強度等級、數量、單價清單詳見下表:泡沫混凝土供應訂貨清單說明:
1、表中泡沫混凝土數量為暫定數,結算以實際用量為準結算。
2、訂購清單中所列單價包括原材料采購、泡沫混凝土攪拌、運輸到施工現場并泵送至施工面攤鋪、振搗、平整的價格,且在合同期內不作調整。
3、本工程所需的〃c32.5水泥由甲方代為采購,采購價格雙方簽字確認,結算時從乙方工程款中扣除。
四、本工程泡沫混凝土計量及結算付款方法:
1、本工程泡沫混凝土計量按雙方現場實際收方計量;
2、施工完畢,經甲方驗收合格后3天內辦完結算,結算書簽字后,5天內支付決算工程的全款。以上款項支付均以轉賬結算,乙方按實際計量金額開具普通發票。
五、質量和驗收標準:按照《____市居住建筑節能設計標準》db505024-、《屋面工程質量驗收規范》gb50207等相關文件進行驗收。驗收方法為現場驗收,乙方對產品質量負責,甲方對數量和外觀質量提出異議期限為交貨時。
六、雙方責任:
1、未經乙方技術負責人同意,甲方不得摻入外加劑、摻合物、注水,因違反操作而引發的泡沫混凝土質量事故,由甲方負責。
2、甲方負責輸送泡沫混凝土所需的電力、照明、水源,負責施工現場保衛和安全,施工現場應做到道路平整、暢通,堅實,警示標志明顯。
3、甲方應填寫“泡沫混凝土供應計劃表”并至少提前24小時書面通知乙方,因各種原因需要更改供應計劃,甲方應提前3小時書面通知乙方。因通知不及時所造成損失,由甲方負責。
4、在乙方未違約的條件下,甲方嚴禁使用其他廠家的同類產品,如特殊情況,甲方要采用其他廠家同類產品必須雙方協商同意,否則視為甲方違約。
5、甲方如發現乙方產品質量與本合同第五款不符,甲方不予收貨,由乙方另行換貨或由雙方協商解決,且由此導致的一切損失由乙方賠付給甲方。
6、乙方應提前安排組織好生產,并按甲方的計劃時間、交貨地點、規格數量及時供貨,否則因供貨不及時造成的工程延誤等一切損失均由乙方負責。
7、乙方應提供蓋有本公司財務專用章或發票專用章的正規發票,否則視為違約。
8、乙方必須持有____市建委審查頒發的資質等級證書,并嚴格按照資質等級證書核定的營業范圍供應泡沫混凝土。
9、乙方在泡沫混凝土的生產過程中應嚴格執行現行國家有關技術規范標準,以及____市現行有關技術規范標準,并將產品質量符合有關規范標準的書面證明資料、產品檢驗檢測報告、產品合格證書等相關資料交給甲方。
10、乙方不能按合同約定供應泡沫混凝土,則視為乙方違約,若多次出現上述情況,則甲方有權視情況更換供貨廠家,要求乙方賠償甲方由此而發生的`相關經濟損失。
七、合同爭議解決方式:因履行本合同發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成,任何一方可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、違約與索賠:
1、甲方不按合同履行各項義務,不按合同約定支付貨款,以及發生的其他使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,如果甲方系因資金困難導致無法及時付款,乙方應給以理解,并延期付款,具體延期時間經雙方協商確定。
2、供需雙方嚴格遵守本合同的各項條款,如任何乙方違約,按《民法典》執行。
九、本合同自甲、乙雙方簽章之日起上校。泡沫混凝土供應完畢,甲方按結算總價支付完畢,乙方將相關資料全部交給甲方后,本合同即告終止。
十、本合同一式伍份,甲方叁份,乙方貳份,具同等的法律效力。
甲方:_____________
法定代表人:_____________
委托人:_____________
日期:_____________
乙方:_____________
法定代表人:_____________
委托人:_____________
日期:_____________
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇九
出賣人:__________
簽訂地點:______________
買受人:__________
簽訂時間:____年__月__日
第一條糧食品種、數量、價款、交貨時間
品種產地商標或品牌等級計量單位數量單價金額交貨時間及數量合計合計人民幣金額:
第二條質量標準、用途:_____________________________________
第三條包裝標準、包裝物供應和回收及費用負擔:________________
第四條損耗標準和計算方法:__________________________________
第五條交貨方式、地點:________________________________
第六條運輸方式及到達站和費用負擔:____________________
第七條檢驗標準、方法、時間、地點:__________________________
第八條結算方式及期限:______________________________________
第九條擔保方式:________________________
第十條本合同解除的`條件:____________________________________
第十一條違約責任:__________________________________________
第十二條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決也可由當地工商行政管理部門調解協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
提交____________________________仲裁委員會仲裁
依法向____________________________人民法院起訴。
第十三條本合同自________________________起生效。
第十四條其他約定事項:___________________________________________
出賣人名稱:住所:法定代表人:委托代理人:電話:開戶銀行:
賬號:郵政編號:買受人名稱:住所:法定代表人:委托代理人:電話:開戶銀行:
賬號:郵政編號:鑒證意見:鑒證機關經辦人:______年______月______日監制部門:____________________印制單位:____________________
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇十
出賣人(以下簡稱甲方):__________________________________
買受人(以下簡稱乙方):__________________________________
甲、乙雙方就簽訂的編號為________________________的《商品房買賣合同》(以下簡稱“該合同”)及附件之未盡事宜,經雙方平等、自愿、協商訂立本補充條款如下:
商品房交付后,若該房屋的實測套內建筑面積和公共分攤建筑面積與合同約定的套內建筑面積和公共分攤建筑面積誤差比值均在±____________%(含____________%)之內的,雙方據實結算房價款。
若該房屋的實測套內建筑面積或公共分攤建筑面積與合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積誤差比值超過±____________%(不含____________%)時,則買受人有權退房。
(1)買受人退房的,出賣人應在買受人提出退房之日起____________日內返還乙方已付房價款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產貸款利率計算),并向乙方支付已付房價款____________%的違約金。
(2)買受人不退房的,實測套內建筑面積或公共分攤建筑面積超出合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積+____________%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人;實測套內建筑面積或公共分攤建筑面積超過合同約定的套內建筑面積或公共分攤建筑面積-____________%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
根據該合同及補充協議規定,若甲方應返還乙方面積差價款的,甲方應于收到房屋土地測繪部門實測面積數據文件之日起____________日內向乙方返還面積差價款。甲方逾期返還面積差價款的,甲方應承擔違約責任(違約金的計算方法為每逾期一日,違約金為差價總款的萬分之叁)。
甲方因不可抗力逾期交房的,甲方應自不可抗力發生之日起____________日內告知乙方并向乙方提供政府有關部門不可抗力證明后方可憑此免責。
甲方應當在該商品房交付使用后____________日內(即在____________年____________月____________日前)代理乙方到政府房地產管理部門辦理完畢該商品房產權變更登記過戶手續,且申領取得該商品房房地產權屬證件。否則:
(1)乙方有權單方解除該合同及補充協議,甲方應自乙方提出退房要求之日起____________日內退還乙方已付房價款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產貸款利率計算),并向乙方支付總房價款____________%的違約金;
(2)若乙方不退房的,甲方應自乙方提出繼續履行合同之日起30日內向乙方支付總房價款____________%的.違約金,并繼續履行該合同及本補充協議。
甲方按照該合同第____________條和第____________條的規定向乙方交付房屋時,甲方應向乙方出示并提供《____________市建設工程竣工驗收備案表》和測繪部門該商品房實測面積數據及該合同規定的其他法律文件,并經乙方簽字驗收確認該房屋達到該合同第____________條及所有附件規定標準后,雙方共同簽署房屋驗收交接單。否則,甲方交付房屋不符合上述規定或不能出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權拒絕接受房屋,由此產生的延期交房違約責任由甲方承擔(違約責任詳見該合同第九條規定)。
甲方應保證其向乙方做出以下承諾的合法性及真實性,并作為該契約附件組成部分:
1.該商品房建筑、裝修、裝飾、空氣質量等標準符合國家、____________市及有關部門環保要求,否則乙方有權解除本合同,并按照合同有關規定追究甲方的違約責任;
2.智能化系統:
(1)門禁系統:門禁感應器和感應卡,并具備小區聯網功能。
(2)綜合布線系統:綜合布線產品,專用超五類線電纜入戶,每戶均設置雙口信息插座(主臥室、起居室各一個),總出口帶寬m、入戶帶寬m。
(3)樓宇可視系統:樓宇可視對講系統。
(4)保安監控系統:攝像機,面分割器。
(5)停車場監控系統:讀卡器和感應卡,控制器。
3.房屋交付后若房屋的上述裝修、設備與附件規定的標準不符的,甲方應按照該合同第____________條規定執行。
甲方(簽章):____________________________乙方(簽章):_______________________________
聯系電話:______________________________聯系電話:_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇十一
發展商:__________法定代表人/委托代理人:__________買受人:__________身份證號碼:__________
1,甲方與乙方于______年____月____日簽訂了購買位于商品房的`《中山市商品房買賣合同》,合同約定建筑面積:__________
2,購房總價:__________元,已于______年____月____日在中山市房地產交易登記管理所辦理了合同登記備案手續。現甲乙雙方經友好協商,決定終止該合同,并達成協議如下:
1、甲乙雙方簽訂的上述商品房買賣合同于本協議書生效之日起正式終止。
2、本協議書自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、終止上述商品房買賣合同備案的手續費由方承擔。
4、本協議一式二份,由交易所留底存檔。
甲方:__________乙方:__________
法定代表人/委托代理人:__________
法定代表人/委托代理人:______年____月____日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇十二
甲方(出賣人)__________________
本人姓名:__________________
(身份證號碼)__________________
地址:__________________
郵政編碼:__________________
聯系電話:__________________
乙方(買受人)__________________
本人姓名:__________________
(身份證號碼)__________________
地址:__________________
郵政編碼:__________________
聯系電話:__________________
根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協議:
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_______________;位于第_____層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米),房屋用途為 ??_________; (房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為 __________________.
本合同第一條所約定的面積為產權登記機關實際測定面積。
按總建筑面積計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
1、乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最后一期付款時沖抵,支付方式為以下第______種:
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________.
甲方應于本合同生效之日起_____日內,將該房屋的產權證書交給乙方,并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
1、乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
2、逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止合同,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續履行。
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,按_____%向乙方支付違約金
2、逾期超過____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起___天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務,甲方均在交易前辦妥。
因本房屋所有權轉移所發生的所有費用均由乙方繳納。
甲方:
1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。
1、根據本合同需要一方向另一方發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:___________________________.
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出 ____天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)動亂、罷 工,政府行為或法律規定等。
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
1、本合同自雙方法定代表人簽字蓋單之日起生效。
2、本協議一式_________份,甲方、乙方各_________份,具有同等法律效力。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
二手房商品買賣合同 商品買賣合同標準版篇十三
原告:天津市xxx房地產開發有限公司
住所:天津xxxxxxxxxxx
負責人:xxxxxxxxxxxx 職務:董事長
被告:天津市yyyyyyyyyy置業有限公司
住所:天津xxxxxx,郵編xxxx
負責人:xxxx 電話:xxxxxx
被告:zzzzzzzzz公司
住所:天津市xxxxxxxx
負責人:xxxxxxx 電話:xxxxxxxxxxxxxxx
訴訟請求:
1、 被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續、房屋產權登記手續;
2、 被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司向原告支付從20xx年x月xx日至房屋產權登記手續辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;
3、訴訟費用由二被告承擔;
事實和理由:
20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置業有限公司(下稱“yyyyyyyyyy置業”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市xxxxx樓底商四套,合同編號分別為xxxxxxxxxxxxxx(以下統稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協議》,約定買賣雙方違約責任,并由被告zzzzzzzzz公司為被告yyyyyyyyyy置業提供連帶保證責任。
20xx年x月x日,原告按照約定將總房款xxx萬元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置業至今沒有給原告辦理合同登記備案手續、房屋產權登記手續。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置業簽訂《補充協議》進一步明確被告yyyyyyyyyy置業的`違約事實和違約責任,被告yyyyyyyyyy置業應當賠償原告因此遭受的經濟損失和權益,直至房屋所有權登記手續辦理完畢。
以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協議》、《預售款專用收據》、《補充協議》等證據予以證明。根據我國《民法通則》及《合同法》等相關法律規定,原告依法被告履行合同義務,并承擔違約責任。請求貴院查明事實,判如所請。
此致
天津市xxxx人民法院
具狀人:
年 月 日